工程外包合作协议书范本

工程外包合作协议书范本

甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间： 编号：

甲方：住址：法定代表人：联系电话：乙方：住址：法定代表人：联系电话：风险提醒：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要按照双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规矩的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况

1、工程名称：________________________________。 2、工程地点：________________________________。 3、承包范围：________________________________。 4、承包方式：________________________________。 5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

6、工程质量：________________________________。 7、合同价款： ________________（大写人民币：________________________________）。 第二条 发包方工作风险提醒：

应明确商定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中浮现扯皮的情形。

再次温馨提醒：因合作方式、项目内容不全都，各方的权利义务条款也不全都，应按照实际状况举行拟定。

1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方举行现场交底。

2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注重事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 3

、

指

派

________________

（

联

系

电

话

：

________________________）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度举行监督检查，办理验收、变更、记下手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本。 4、如的确需要拆改原建造物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。

5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。 第三条 承包方工作

1、参与发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工计划和进度方案，交发包方审定。

2、按照发包方提供的工程材料清单选购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。 3

、

指

派

________________

（

联

系

电

话

：

________________________）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责

的各项事宜。

4、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境庇护规定、严格根据图纸或作法说明举行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场守卫和垃圾处理等工作，并担当相应费用。处理好因为施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等实行庇护措施。 7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得任意拆改原建造物结构及各种设备管线。

8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的庇护。

9、参与发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。 第四条 关于工期的商定

1、发包方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工实行的措施费用。

2、因发包方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更或非因承包方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的商定

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建造装点工程施工及验收规范》、《建造安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或所有工程项目达到优良标及时，应向承包方支付由此增强的费用。 3、发包方、承包方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参与隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延。若复验不合格，其复验及返工费用由承包方担当，但工期也予顺延工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、因为承包方缘由造成质量事故，其返工费用由承包方担当，工期不顺延。

5、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时光内未能组织验收，需准时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并担当承包方的看守费用和相关费用。 第六条 关于工程价款及结算的商定 1、双方约定本合同价款采纳第________种： （1）固定价格。

（2）固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容。

（3）可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定举行调节和竣工结算。

2、本合同生效后，甲方分次，按下列商定支付工程款 （1）尾款竣工结算或质保期届满时一次结清

（2）分期拨款。举行的条件：________________拨款________%金额________________元

3、工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。 第七条 关于材料供给的商定

1、本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡商定由承包方提货的，由承包方担当运送费用。

2、由发包方供给的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。

3、全部工程材料、设备均由承包方负责保管。因为承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。

4、凡由承包方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，对工程造成的损失由承包方负责。 第八条 有关平安施工和防火的商定

1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建造装点工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。

2、承包方在施工期间应严格遵守《建造安装工程平安技术规程》、

《建造安装工人平安操作规程》和其他相关的法律规矩、规范。 3、因为发包方确认的图纸或作法说明违背有关平安操作规程和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包方应担当由此产生的相应经济损失。

4、因为承包方在施工生产过程中违背有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，承包方应担当由此引发的相关经济损失。 第九条 嘉奖和违约责任风险提醒：

合同的商定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必需明确商定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 1、因为发包方缘由导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方X。发包方担心合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。

2、因为承包方缘由，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方X违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方X作为嘉奖。

3、承包方根据发包方要求，所有或部分工程项目达到优良标及时，除按本热门合同、2款增强优质价款外，发包方应支付承包方X作为嘉奖工程外包合同范本工程外包合同范本。

4、承包方应妥当庇护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。

5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建造物结构或设

备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并担当损失。

6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建造物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并担当损失。 7、因一方缘由，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议或纠纷处理

1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好商议。商议不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，根据法律程序举行裁判。

2、除双方另有商定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方担当。 第十一条 不行抗力

1、本合同所称不行抗力指不行预见、不能避开并不能克服的客观状况，包括战斗、地震、火灾、动乱、罢工、运送事故、空中飞翔物体坠落、乙方供给商发生不行预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。

2、因不行抗力致使彻低不能履行合同的，本合同终止，双方无需担当任何责任，但本合同另有规定的除外。

3、因不行抗力致使部分不能履行合同的，按照不行抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不行抗力影响合同履行的，遭遇不行抗力的一方须在____日内以书面形式通知对方，并在不行抗力结束后____日内向对方

提交发生不行抗力的充分而有效的证实。

5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭受不行抗力的，违约方应担当不行抗力造成的相应损失的赔偿责任。 第十二条 其他商定

1、本合同未尽事宜，双方可商议另行签订协议。若双方不能签订协议的，根据现行行规、惯例执行。

2、本合同一式________份，双方各执________份，经双办法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

3、本合同履行完成后自动终止。甲方：签约日期：________年____月____日乙方：签约日期：________年____月____日