安装工程施工合同

安装工程施工合同书

编号：LJ-2013082601

工程名称：S11-1000干式变压器配电工程

建设单位： 长沙博朗思达金属材料有限公司 施工单位： 湖南省宁乡县市政建设工程公司

签订日期： 2013年12月30日

安装工程施工合同书

发包单位：长沙博朗思达金属材料有限公司（以下简称甲方） 施工单位：湖南省宁乡县市政建设工程公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担S11-1000干式变压器配电工程。为了明确责任、分工协作、保证进度和质量，经双方共同协商，特签订本合同，以便双方遵照执行。

一、工程名称及地点： 1、 2、

工程名称：S11-1000干式变压器配电 工程地点： 宁乡金洲新区博朗思达厂区

二、施工范围及主要工作量

本工程不包含任何土建工程部分及开挖电缆沟部分由甲方另行招标，乙方提供土建施工方案和图纸。乙方任务包括（本工程为交钥匙工程）：

1、 10KV电缆线路、高低压配电设计、审批；按电业局设计图穿管敷设10KV电缆线路；在博朗思达厂区 环网柜搭火。

2、 安装S11-1000干式变压器一台、一个配电间，里面安装。

3、 干式变压器（含高低压柜、计量柜、PT柜）和低压电缆的采购、安装、调试。

4、 在电业局办理全套供电工程报建报审及验收过程中所有手续，直至最后验收送电。 三、 合同文件的组成

1、 2、

本合同由乙方申请开户方案技术说明，S11-1000干式变压器配电工程图。 乙方提供设计、施工图纸、施工优化图纸（以供电部门审批确认为准）。

三、承包方式及付款方式： 1、

承包方式：该工程按总费用包干办法进行承包。包设计、包工、包料、

包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和性调整、不包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。

2、

本工程严禁分包或转包。如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追

究由此引起的一切损失。

3、

工程造价：828000.00元整即大写人民币：捌拾贰万捌仟元整（不含

预购电费）。

4、

自合同签定后，且供电方案得到宁乡电力局审批后一周内甲方一次性

支付乙方总工程款 50 %作为预付款；（即大写人民币：肆拾壹万肆仟元整（￥414000.00元整）主要设备到现场经验收合格并开始安装后，安装完毕14天内，付款合同总价的 30 %（即大写人民币：贰拾肆万捌仟肆佰元整￥248400.00元整）；正常供电并取得竣工验收合格证后，7天内付合同总价剩余余款的 15 %（即大写人民币：壹拾贰万肆仟贰佰元整￥124200.00元整）。预留5%（即大写人民币：肆万壹仟肆佰元整￥41400.00元整）作保证金，半年内付清，否则停止供电，一切后果甲方自负。

5、

每期付款前，乙方须提供相应的收款收据。乙方最终提供的金额

数须等于结算总额。

四、甲乙双方责任： 1、

乙方施工人员应遵守甲方各项规章制度。做好施工组织管理、维持现

场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工。

2、

施工中甲方为乙方提供为放置施工设备、材料的堆放场地，提供乙方

施工用电用水接口

3、

乙方采购的材料、成品、均须提供原厂证明合格证及质量保证书，进

场时报甲方现场工程师检验。

4、 5、

工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。

办好竣工验收后交付完整的设计、施工和竣工资料给甲方，并负责甲

方使用人员的培训工作。

6、

乙方安装完毕，因甲方未按合同支付工程款项造成不能正常送电，其

设备、表计等的保管和安全责任由甲方承担。

7、

因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

五、安全责任：

在施工中发生安全事故，由责任方负全部责任，承担全部损失。 六、工程期限及验收方式： 1、

以工程预付款到乙方帐上之日为开始日，50个工作日内完工，如因甲

方原因造成停工、窝工，竣工日期顺延（节假日除外）。

2、

工程竣工交付成果为：工程范围的设备安装调试完成并正式通电（正

式通电日为工程竣工日）。

3、

验收方式：施工结束，按国家《电气装置安装工程施工及验收规范》

（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等相

关验收标准、规范进行验收。

七、质量保修： 1、

乙方所供产品需符合电力部门要求及国家标准，保修一年（按国家有

关保修条款执行）。自竣工验收合格之日起计算。

2、

保修期内凡属设备质量、安装质量等非甲方人为因素造成的工程质量

问题均由乙方负责无偿维修或更换。

3、

在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话

或书面通知后，24小时内派人修理。若发生紧急抢修事故，乙方接到事故电话通知后，立即赶往事故现场抢修。如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

八、争议处理方式

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。当事人双方协商不成时，可向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民提起诉讼。

九、 其他 1、 2、

双方信守合同，认真履行各项条款及职责。

本合同一式四份，双方各执两份，双方签署后，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：湖南省宁乡县市政建设工程公司 法人代表： 法人代表： 授权代表： 授权代表：

地 址： 地 址： 办公电话： 办公电话： 传真号码： 传真号码：

开户银行： 开户银行：建设银行宁乡县支行 帐 号： 帐 号：43001560061050000430 二〇 年 月 日 二〇 年 月 日