第三部分 专用条款

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④本合同专用条款；⑤本合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；（8）工程投标书。

3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及地方法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、省、市行业现行建设工程标准、规范。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程开工后 日内提供施工图 套。

发包人对图纸的保密要求： 无。

使用国外图纸的要求及费用承担： 无 。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师：

姓名：_薛明利 职务：总监理工程师 发包人委托的职权： 根据发包人委托和授权范围。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 略

7、项目经理

姓名：_李祥白 职务：项目经理 8、 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_ 具备施工条件 。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路已通至施工现场，满足开工要求。

(3) 场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通； _

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间： 略

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成间：_ 略 _

(6) 水准点与座标控制点交验求：_ 略 __

(7) 图纸会审和设计交底时间：_ 略 _ (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：_略

(9) 双方约定发包人应做的其他工作： 略。

8.2 发包人委托承包人办理的工作： 见通用条款8.1条。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_略_

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：_ 略 _

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：遵守通用条款。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 略

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：遵守通用条款。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在验收交付使用前，已完工程成品保护由承包人负责，费用自行承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：双方协商后，费用由责任方承担。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：按建设行政主管部门及相关部门规定办理，所需费用由承包人承担。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

10、 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前完成

10.2本工程中有关进度计划的要求：_按合同工期完成

13、 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：__略

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收（隐蔽工程执行通用条款）

17.1双方约定中间验收部位： 按合同条件

17.2工程质量按照国家、省、市现行的规定标准执行，承包方应接受兰州市建筑工程质量监督站的监督、检查、验收。及时上报质量评价资料和质保资料，工程竣工验收前，必须取得质量评价报告。

19、工程试车

19.5 试车费用的承担： 略 五、安全施工

20、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故阴患，由于承包人的安全措施不力造成事故的责任和因此所发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故由发包人承担相应责任及所发生的费用。

21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，施工开工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

22. 事故处理

22.1发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2 本合同价款采用：固定价合同方式确定。

（1）风险费用由承包方自行考虑，并计入投标报价中。

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：工程设计变更和发生的现场签证，承包人按实

际情况提出报告计算出增（减）合同价款，经发包人和监理工程师审核确认后，列入工程决算。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无 。

25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：工程完工后将工程量报告交送工程师。工程师应于承包人递交工程量报告后7日内进行计量审核和确认。

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程量经工程师审核确认后7日内支付100%工程款。

七、材料设备供应

27、 发包人供应材料设备

27.1 发包人供应的材料设备：略

28、 承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：本工程所用的其它材料、设备均由承包人负责采购、供应。

28.2 承包人采购材料的质量要求：承包人自行选购市场上国家质量标准要求的合格产品，并提供材料质量合格证明。

八、工程变更

九、竣工验收与结算

按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《甘肃省建

设项目（工程）竣工验收暂行办法》执行。

32、 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定： 略

32.2中间交工工程的范围和竣工时间： 略

33、竣工结算

1. 按合同条款执行。

十、违 约

35、 违 约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任；

（2）本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任；

（3）本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

（4）双方约定的发包人其他违约责任。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款第14.2款约定和专用条款32.2款约定，承包人违约应承担的违约责任：承包人每延误一天向发包人支付按合同价款1%的违约金。

（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：该违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准。

（3）双方约定的承包人其他违约责任。

37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的：

(1) 请 总监理工程师 调解；

(2) 调解不成的按下列方式解决：向兰州市仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十一、其 他

38、工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：___无

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：遵守通用条款。

40、保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容： 按国家有关规定办理 。

发包人委托承包人办理的保险事项： _无_ (2) 承包人投保内容：为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。 41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

(1) 附件。

发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：________________担保合同作为本合同

(2) 同附件。

承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：________________ 担保合同作为本合

（3）双方约定的其他担保事项：

46、合同份数

46.1 双方约定合同正副本份数：正本2份，发包方1份，承包方1份；副本4份，发包方2份，承包方2份由发包人向主管部门和监督部门备案。

47、 补充条款：