1
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
全国一级建造师执业资格考试模拟试题（1）
考试科目：建设工程法规 考试时间：120分钟
一、单项选择题
1 、万某2006 年9 月参加全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以( ）。
A 、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理 B 、通过注册取得建造师执业资格证书
C 、取得建造师执业资格证书、通过注册以建造师名义执业 D 、取得建造师注册执业证书和执业印章
2 、因执业活动受刑事处罚人员，处罚完毕满（ ）年才能申请建造师注册。A 、2 B 、3 C 、4 D 、5
3 、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（ ）。A 、国际条约＞宪法＞行政法规＞司法解释 B 、法律＞行政法规＞地方政府规章＞地方性法规 C.行政法规>部门规章＞地方性法规＞地方政府规章 D.宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规＞地方政府规章
5、甲．乙都是某建筑工地分包商技术负责人. 乙的现场办公用房着火，甲为防止火势蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费1 0 00 元，则以下叙述正 确的是（ ）
A.甲.乙之间构成了不当得利之债 B.甲.乙之间构成了无因管理之债 C.甲.乙之间构成了合同之债
D.甲、乙之间没有形成债的关系
6.知识产权是指民事主体对智力成果依法享有的专有权利，它与物权、债权 相区别的首要特征是（ ）。
A 、其主体不是具有物质形态的智力成果
B 、其权利主体依法享有独占使用智力成果的权利 C 、其只有在特定国家内有效
D 、其只有在法律规定的期限内有效
7 、某施工单位委托业务员张某到设备展销会上购买建筑设备，由于委托书中 未写明具体规格，买到的设备不符合要求，而此时款还未付。正确的处理方法是（ ）。
1
建设部干部学院东莞众城培训中心
2
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
A 、施工单位的法定代表人承担全部责任 B 、由施工单位、张某承担连带责任 C 、由施工单位承担主要责任 D 、由张某承担主要责任
8 、下列情况中，诉讼时效为1 年的是（ ）。 A 、甲拒付租金1 万元给乙
B 、甲与某乙签订了一承包经营合同，后乙违约 C 、甲借给某乙1 万元，乙到期不还欠款 D 、甲拖欠乙工程款10 万元
9 、王军擅自代替蓝天建筑公司与水泥厂签订了一个水泥订货合同，该合同( ）。
A 、是否有效取决于水泥厂是否有正当理由相信王军有代理权 B 、无效
C 、是否有效取决于水泥厂的意愿
D 、是否有效取决于签订的是不是书面合同
10 、按照合同的约定，2 004 年1 月1 日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2 0 04 年7 月l 日至8 月l 日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2 0 04 年12 月l 日，承包商向法院提诉讼，请求业主支付拖欠的工程款，2 0 04 年12 月31 日法院作出判决。则下面的说法正确的是（ ）。
A 、2 0 04 年7 月1 日至8 月1 日之间诉讼时效中止 B 、2 0 04 年7 月1 日至8 月1 日之间诉讼时效中断 C 、2 0 04 年12 月1 日诉讼时效中断 D 、2 0 04 年12 月31 日诉讼时效中断
11 、某建设单位2 0 04 年3 月5 日领取了施工许可证，至迟应当自（ ) 开工，否则须办理延期手续。
A 、2 0 04 年8 月5 日 B 、2 0 04 年9 月5 日 C.2004年6 月5 日 D.2004年11月5日
12、甲、乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承 包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是（ ）。 A 、该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级
B 、如该施工联合体中标，甲、乙应就各自承担的工程与建设单位签订合同 C 、如该施工联合体中标，甲、乙应就中标项目向建设单位承担连带责任 D 、如果在合同履行过程中，乙破产，则甲应当承担原由乙承担的工程任 13 根据《 招标投标法》 及有关规定，下列表述正确的一项是（ ）。
2
建设部干部学院东莞众城培训中心
A.公民个人投资的项目不需要招标
B.施工单位合同估算价为1 00 万美元的项目不需要招标
C.使用国际组织资金的项目，如果规模标准没达到法定要求也可以不招标 D.所有总投资额在3 000 万元人民币以上的项目都需要招标 14下列有关中标通知书的说法正确的是（ ) A 、中标通知书属于要约 B. 中标通知书属于要约邀请
C 、中标通知书对招标人不具有法律效力
D. 标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应承担缔约过失责任
15. 招标人于2 0 05 年3 月10 日发售招标文件，则关于投标人提交投标
3
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
文件的日期说法错误的是（ ）。
A 、如果该项目施工合同估算价为1 80 万元人民币，则可能截止于2 0 05 年3 月28 日
B 、如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3 2 00 万元人民币，则不可在2 0 05 年3 月30 日前截止 C 、只能截止于2 0 05 年3 月30 日 D 、可以截止于2 0 05 年4 月1 日
16 、某市建设行政主管部门派出工作人员王某，对该市的体育馆招标活动进行监督，则王某有权（ ）。
A 、参加开标会议 B 、作为评标委员会的成员 C 、决定中标人 D 、参加定标投票
17某项目投标部份为10 亿元人民币，则其投标保证金可能是（ ）。 A.180万 B 1500万、 C 、10 亿 D 、75 万
18 、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证，持有开工报告即可开工建设，下列说法正确的是（ ）。
A 、建设单位应将保证安全施工的措施报送开工报告发证机构审查 B 、建设单位应将保证安全施工的措施报送开工报告发证机构备案 C 、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门批准 D 、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门备案
3
建设部干部学院东莞众城培训中心
4
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
19 、为了提高城市的形象，完美城市功能，经有关部门批准拟拆除某写字楼。下列关于拆除写字楼的说法正确的是（ ）。
A 、施工单位拆除写字楼前，应得到工程所在地的建设行政主管部门批准 B 、拆除写字楼前，应得到工程所在地的建设行政主管部门备案
C 、建设单位拆除写字楼前，应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门批准
D 、在拆除写字楼前，建设单位应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门备案
20 、工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ ）之日为止。
A 、提交竣工验收报告 B 、竣工验收合格 C 、竣工验收备案 D 、交付使用
21 、经过对某施工项目进行检查，发现存在下列行为，其中违反了《 建设工程安全生产管理条例》 的是（ ）。 A 、建设单位擅自决定将工程直接发包
B 、施工图设计文件未经审查批准就使用的
C 、工程监理单位没有审查施工组织设计就同意施工单位开工
D.承包商没有与劳动者签订用工合同
22.蓝天建筑公司存在下列行为，其中违反《 建设工程安全生产管理条例》 的是（ ）
A 、其分包单位没有为自己的工作人员办理意外伤害险 B 、没有将施工现场的办公区与作业区分开设置
C 、安全生产费用一部分用于了安全帽的采购
D 、作业人员没有就自己在施工中受到的伤害向施工单位要求赔偿 23 、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（ ）。 A 、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底 B 、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C 、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D工作业人员向施工单位负责人交底.
24.某施工单位租凭一建筑设备公司的塔吊，经组织有关方验收合格，施工 单位应在验收合格之日起（ ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记
4
建设部干部学院东莞众城培训中心
5
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
A 、5 日 B. 10 日 C 、20 日 D 、30 日 25、某施工企业于2 0 04 年3 月l 日取得安全生产许可证，该许可证至（ ）届满。
A 、2 0 06 年3 月1 日 B 、2 0 07 年3 月1 日 C 、2 0 08 年3 月1 日 D 、2 0 09 年3 月1 日
26、某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时己具备《 建设工程质量管理条件》 规定的工程竣工验收的必备条件不包括( ）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 C.有勘察，设计，施工，工程监理等单位共同签署的质量合格文件 D.有施工单位签署的工程保修书
27某工程试验员王某欲对浇筑投井下石层框架柱混凝土取样，按《建筑工程质量管理条例》 要求，试验员王某应当在（ ）监督下在混凝土浇筑口制备试块。 A 、建设单位 B 、监理单位
C 、建设单位或监理单位 D 、建设单位和监理单位 28 、某六层砖混住宅楼工程欲开工，按《 建筑工程质量管理条例》 要求，在工程开工前，应当由（ ）将施工图设计文件送施工图审查中心进行审查，经审查合格后方可用于施工。 A 、建设单位 B. 施工单位 C.监理单位 D 、设计单位
29.《 按建筑工程质量管理条例》 要求，未经（ ）签字，钢材、水泥和商土等不得在工程上使用。
A 、监理工程师 B 、总监理工程师 C.监理工程师代表 D 、监理员
30.下列有关建设工程勘察设计任务发包承包的表述正确的是（ ） A.评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军 B 、建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法
C 、经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位
D 、签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效
5
建设部干部学院东莞众城培训中心
31 、下列对于强制性标准监督检查的表述错误的是（ ）。
A 、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容 B 、应当检查工程项目的验收是否合强制性标准的规定
C 、应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准 D 、工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定
32 、某公司准备从国外进口一批化工产品，但是在审查该产品样品时，发现
6
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
其实际上是一种可以用作原料的固体废物，《 固体废物污染环境防治法》 对此类物质的规定是（ ）。
A 、鼓励B 、自由C 、限制D 、禁止
33 、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（）年，方决定该项目形式建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 A 、1 B 、3 C 、4 D 、5
34 、项目档案验收组对某工程档案进行了验收，并给出验收意见，其中下列各项中不属于项目档案验收意见内容的是（ ）。 A 、项目建设概况
B 、项目档案管理情况 C 、项目档案使用情况
D 、存在问题、整改要求与建议
35 、某大厦系甲市政府投资建设的大型项目，根据施工计划，预计2 0 07 年10 月1 日组织竣工验收。对该项目档案验收应（ ）进行。 A 、20 07年10月1 日前 B 、2 0 07 年10 月l 日后 C 、2007 年12 月31 日前 D 、2 007 年12 月31 日后
36.根据《城镇国有土地使用权出让与转让暂行条例》规定，下列关于最高出让年限的表述正确的是（ ）。
A 、甲商业大楼用地使用权出让年限是50 年 B 、乙工厂用地使用权出让年限是40 年
C 、丙私立医院土地使用权出让年限是70 年
D 、丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40 年
37 、在下列向种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30 天以局面形式通知劳动者本人的是（）。
A 、小王在试用期内迟到、早退、不符合录用条件 B 、小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3 年
C 、小孔在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人
D 、小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作
38 、王某将自己的轿车投保于保险公司。一日，其车被房东张某无意损坏，花去维修费用1 0 00 元。王某遂与张某达成协议：张某免收王某一个月的房租8 00 元，王某不再要求张某赔偿修车费用。后来，王某将该事故报告给保险公司索赔。在此情况下，下列判断正确的是（ ）。 A 、保险公司应赔偿1 0 00 元
6
建设部干部学院东莞众城培训中心
7
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
B 、保险公司应赔偿8 00 元 C 、保险公司应赔偿2 00 元 D 、保险公司不再承担赔偿责任
39 、在我国工程建设领域，依照《 建筑法》 的规定，属于强制保险的险种有：( ）。
A 、建筑工程一切险 B 、安装工程一切险 C 、工程监理责任保险 D 、建筑意外伤害险
40 、王某从总承包人张某那里分包某建筑公司部分装演业务，下列关于营业税的说法正确的是（ ）。 A 、由王某缴纳营业税 B 、由张某缴纳营业税
C 、由张某、王某都缴纳营业税 D 、以上答案均不正确
41.某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是了介绍工程建筑材料的规格、价格与性能，则此广告的性质属于（ ）。 A 、筹约 B 、要约邀请 C 、承诺 D 、合同 42.甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是（ )。 A 、该电子邮件发出的时间
B 、该电子邮件进入乙单位指定的电邮箱的时间 C 、乙单位知识已经收到该电子邮件的时间 D 、乙单位知悉该电子邮件内容的时间
43.某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的要约，建筑公司承诺时对要约的内容作了如下变更，则承诺有效的情形为（ ）。 A 、变更了建材质检标准 B 、变更了建材规格型号
C 、对要约增加了条款，要约人并未反对 D 、变更建材外包装，但要约人表示反对
44.李俊向王海发出了同意出售建筑材料的承诺，但是由于外界原因超过了承诺期限到达，则该承诺（ ）。
A 、属于承诺超期，该承诺无效
B 、属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定 C 、属于承诺延误，该承诺无效
7
建设部干部学院东莞众城培训中心
8
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
D.属于承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
45.某承包商投建筑工程一切险，保险公司提供了保险合同的格式条款。下该格式条款的表述中错误的是（ ）。
A 、该格式条款应公平合理 B 、免责条款应被提示注意 C 、理解有争议按常规解释 D.常规解释不惟一则修改条款 46.甲由于隐瞒了重大事实导致与乙签订的合同被撤销，则下面的说法正确的是（ ）。
A 、如果乙因此有实际损失，则甲要承担缔约过失责任 B 、不管乙是否有损失，甲都要承担缔约过失责任 C 、不管乙是否有损失，甲都要承担违约责任 D.只有乙有实际损失，甲才要承担违约责任
47.合同的主体资格合格是指当事人必须具有（ ） A.完全的民事权利能力 B 、完全的民事行为能力
C 、完全的民事权利能力和民事行为能力 D.相应的民事权利能力和民事行为能力
48.下面的合同中不必然属于无效合同的是（ ）。 A 、一方以欺诈、协迫手段订立的合同
B 、以合法手段掩盖非法目的签订的合同 C 、违反社会公德的合同 D 、违反强制性标准的合同
49 、下列关于效力待定合同的表述中错误的是（ ） A 、无权代理人以被代理人名义订立的合同 B 、限制民事行为能力人独立订立的合同 C 、无处分权人处分他人财产的合同 D 、法定代表人越权订立的合同
50.某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合同，但是合同中没有约定水妮的交货地点，则他们应该优先采用（ ）。 A 、在履行义务一方所在地履行 B 、在收受水泥一方所在地履行
8
建设部干部学院东莞众城培训中心
9
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
C 、在签订合同地点履行 D 、补充协商决定交货地点
51 、甲建设单位欠乙总承包商50 万元工程款，到期没有清偿。而甲享有对丙企业的60 万元到期债权，却未去尽力追付。此时，乙可以行使（ ）。 A 、代位权 B 、确认权 C 、否认权 D 、撤销权 52 、下列合同中，债务人可以将合同债务转移的有（ ) A 、委托合同
B 、当事人约定不得转移合同债务的合同 C 、借贷合同 D 、演出合同
53 、关于债权人转让权利的说法正确的是（ ）。 A 、债权人转让权利的，应当经过债务人同意
B 、债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外 C 、债权人转让权利的通知不得撤回，但经受让人同意的除外 D 、债权人转让权利的通知不得撤销，但经债务人同意的除外
54 、合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起（ ）年内不行使将消灭
A 、1 B 、3 C 、5 D 、7 55 、根据《合同法》 规定，违约责任采取（ ）原则。 ）年
A 、过错责任原则 B 、全面履行原则 C 、公平合理原则 D 、严格责任原则 56.违约责任承担的方式中，采取补救措施主要适用于债务人履行合同义务 约定的情形，尤其是（ ）
A 、费用出现损失 B 、工期延长 C. 质量不符合约定 D 、履行方式不符合约定 57.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，贷款为80万元，乙向甲支付定金4 万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6 万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求（ ）。
A 、甲双倍返还定金8 万元
B 、甲双倍返还定金8 万元，同时请示甲支付违约金6 万元
9
建设部干部学院东莞众城培训中心
10
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
C 、甲支付违约金6 万元，同时请求返还支付的定金4 万元 D 、甲支付违约金6 万元
58 、甲乙之间的施工合同约定乙方应在2 0 06 年4 月30 日竣工，但是乙方因管理原因导致工期延误，最终于2 0 06 年6 月l 日才竣工。按照合同约定，工期每拖延一天按照合同总价5 0 00 万元的万分之四罚款，但是在20 06 年5 月13 日一18 日该地区下了一场罕见的特大暴雨被认定为属于不可抗力事件，因此，乙方应支付（ ）万元的工程拖期违约金。 A 、4 8 B 、5 O C 、5 2 D 、62
59 、发包人具有下列（ ）情形而造成建设工程质量缺陷的，不必承担过
错责任。
A 、提供的设计有缺陷
B 、指定购买的建筑构配件不符合强制性标准 C 、直接指定分包人分包专业工程
D 、提供的设备符合强制性标准，但由于不当使用造成人员伤亡的 60.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，构成违约的是（ ）
A 、承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复未能如期完成工作
B 、承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C 、承揽人未征得定作人同意，将其承揽的辅助工作交由第三人完成 D 、因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果
61 、某采石场向高速公路二标段的承包单位某路桥公司运送砂石。路桥公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场对其提起诉讼。路桥公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院制度进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的( ）。
A 、公权性 B 、强制性 C.程序性 D 、独立性 62.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的（）。 A.民法院一律不予受理
B 、仲裁协议无效的情况下，人民法院应予受理 C 、仲裁委员会将不再受理仲裁 D. 裁协议自然无效
63.民事诉讼和仲裁过程中，应遵循“优先提供原件或者原物”原则，下列
10
建设部干部学院东莞众城培训中心
11
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
理解正确的是（ ）。 A 、书证必须出示原件
B 、无法与原件核对的复印件，经法院认可方可单独作为认定案件事实的依据C 、当事人如需自己保存证据原件，可以提供经人民法院核对无异的复制件 D 、当事人提供复制件的，对方可以拒绝质证
64 、水泥供应商赵某，作为正人证明施工企业用于承包工程的水泥数量级价款。则关于赵某参与诉讼过程，说法正确的是（ ）
A 、赵某可以选择出庭作证或提交证言B 、赵某应当旁听庭审过程 C 、赵某可以和其他证人对质 D 、赵某可以授权他人代理出庭
65.当事人依据向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限限届满前（ ）, 日。
A.3 B 、7 C 、15 D 、30 66.当事人可以对下列人员申请回避的是（）。
A.仲裁员、书记员、证人、鉴定人B 、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人 C 、证人、审判员、书记员、勘验人D 、调解员、仲裁员、鉴定人、勘验人 67 、关于民事诉讼过程中的答辩制度，说法正确的是（ ）。 A.被告在收到起诉状副本起十五日内提出答辩状
B.被告在法定期间内不提出答辩状的，人民法院判决其败诉 C.答辩状不必送交原告
D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理
68、某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重 审，则不可能是因为原审判决（ ）
A.认定事实不清 B 、违反法定程序 C.据不足 D 、适用法律错误
689关于民事诉讼过程中申请强制执行的期限，说法错误的是（ ）。 A 、双方当事人是公民的为1 年 B 、一方当事人是公民的为1 年
11
建设部干部学院东莞众城培训中心
C 、双方是法人的为6 个月
D 、一方是法人，另一方是其他组织的为1 年
12
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
70 、仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同。则仲裁庭应（ ）。 A 、按甲的意见作出 B 、按乙或丙的意见作出
C 、请示仲裁委员会主任并按其意见作出 D 、重新组成仲裁庭经评议后作出
71.仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力，关于仲裁协议的 效力，法说错误的是（ ）。
A 、当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷
B 、仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁 C 、一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉
D.裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效 72.某建设单位，不按施工合同的约定支付工程预付款，建设单位应承担（ ）。 A 、违约责任 B 、侵权责任 C 、缔约过失责任 D 、刑事责任
73 、某公司未经城建部门许可而建筑大厦，在施工过程中，城建部门作出行政处罚的决定，但该公司不服向人民法院提起诉讼。对此城建部门应该（ ）。 A 、应停止行政处罚
B 、请求上级行政机关处理 C、继续执行行政处罚 D 、与法院协商处理
74 、应当附加剥夺政治权利的主刑是（ ）。 A 、管制 B 、拘役
C 、有期徒刑 D 、无期徒刑
75. 厂王海是海天建筑公司的项目经理，2 0 06 年12 月23 日，王海为了加快施工进度，强令农民工王二柱违章作业，结果导致发生了重大事故，包括王二柱在内的三名工人死亡，则王海（ ）。 A 、犯了重大责任事故罪
12
建设部干部学院东莞众城培训中心
13
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
B 、犯了重大劳动安全事故罪 C 、犯了工程重大安全事故罪 D 、没有犯罪
76.在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的规定，符合《建设工程质量管理条例》 规定的是（ ）。
A 、基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为50 年 B 、屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏为5 年 C 、电气工程、给排水工程为2 年 D 、地基基础和主体工程为永久
77 、某建筑设计单位在某项工程设计招标过程中中标，其投标报价为600 万 则甲单位提交的投标保证金不可能是（ ）万元。 A .2 B.5 C.10 D.12
78.王海对于消防设计的问题提出了下列观点，其中说法正确的是（ ）。 A.所有的的建筑工程都需要进行消防设计
B 、消防设计需要变更的，需要经同级公安消防机构审核 C 、任何人不得变更消防设计
D 、消防设计未经审核的，建设行政主管部门不得发给施工许可证
79 、下面不属于从业人员权利的是（）。 A 、工人甲要求了解作业现场的危险因素
B 、工人乙发现安全隐患后立即向现场安全生产管理人员报告 C 、工人丙在施工中受伤后要求本单位赔偿 D 、工人丁要求获得安全生产培训
80 、提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起（ ）日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。
A 、1 5B 、3 O C 、6 O D 、1 20 81 、保险人对保险合同中的保险责任免除条款未向投保人明确说明，则( ）。 A 、保险合同无效
B 、该条款不产生效力
C 、对该条款作不利于保险人的解释 D 、可以减少投保人的保险费
82 、某建筑公司低价中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，房管局坚持要特别约定该合同在履行过程中不允许变更或解除。则该施工合同的签定违反了合同法原则中的（ ）。
A 、平等原则 B 、公平原则 C 、诚实信用原则 D 、自愿原则 83 、关于撤销权的说法正确的是（ ）。 A 、合同双方当事人都可以行使撤销权
B 、债权人对于债务人危害其债权实现的不当行使，可以到法院或者仲裁机构
13
建设部干部学院东莞众城培训中心
申请撤销
C 、债务人以明显不合理低价转让财产的，债权人可以行使撤销权
14
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
D 、债权人行使撤销权的必要费用由债务人负担
84.承包商与业主签订的施工合同中约定由承包商先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果承包商没有达到合同中约定的质量标准，则（ ）。 A 、业主可以行使同时履行抗辩权 B 、业主可以行使不安抗辩权
C 、业主可以行使先履行抗辩权，但不能追究承包商的违约责任 D 、业主可以行使先履行抗辩权，也可以同时追究承包商的违约责任 85 、李林作为担保人，其对担保的理解正确的是（ ） A.质押不转移对质物的占有 B.土地所有权可以抵押
C.债务履行期届满质权人受清偿的，可以与债务人协议将质物拍卖 D 、以债券作为质物的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效
86 、宝安建筑公司超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，但是建设单位以其签订合同时不具备相应资质为由，请求按照无效合同处理，则法院对此请求（ ）。 A 、应予支持
B 、所修建工程经验收合格后应予支持 C 、不予支持
D 、所修建工程经验收不合格后应予支持
87 、某市建委的下列行为中，当事人不服，但不能申请行政复议的是（）。 A 、对某建筑公司罚款2 0 00 元 B 、没收该公司违法所得8 万元 C 、责令某建筑公司停产停业 D 、对某施工合同纠纷进行调解
88 、行政诉讼中，( ）对其作出的具体行政行为负有举证责任。 A 、原告B 、被告C 、人民法院D 、检察院
二、多项选择题
l 、建造师张某辞去了原施工单位的工作，受聘于一家建设工程招标代理公司，他办理变更注册手续时应提交的材料是（ ）。 A 、注册建造师变更注册申请表 B 、注册证书和执业印章 C 、专业增项资格证明
14
建设部干部学院东莞众城培训中心
D 、与新聘用单位签订的聘用合同 E 、与原单位解除聘用合同的证明
2 、某市正在进行建筑市场整顿活动，以下关于资质等级的说法正确的有( ）。
A 、在外省取得资质等级证书的不得在本地承揽工程
B 、在外省取得资质等级证书的，经过外地建设行政主管部 C 、审查后方可在 本地承揽工程
D 、某县建设局查处一施工单位违反分包工程，遂决定没收其资质等级证书
15
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
E 、在外省取得资质等级证书的在本地可依法承揽工程资质审查是一种行政许可行为，由法律规定机构实施
3.下面诉讼时效期限是1年的是（ ) o A 、王军被李民打伤，要求赔偿 B 、王军拒付李民租金
C 、王军出售给李民质量不合格的商品 D 、主军寄存的行李被毁损 E 、业主迟延支付工程款
4 、甲公司与乙公司组成联合体投票并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为1 0 0 00 元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50 ％的比例，则（ ）。
A 、业主可以要求甲公司支付1 0 0 00 元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付
B 、甲公司支付1 0 000 元后，乙公司就不再对业主承担债务
C 、甲公司支付1 0 0 00 元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5 0 00 元作为补偿
D 、业主如果要求甲公司支付1 0 0 00 元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付
E.甲公司支付了1 0 0 00 元后，乙公司也需要向业主支付1 0 0 00 元 5.下面说法错误的是（ ）。
A.只要施工单项合同估算价在2 00 万元人民币以上的项目都必须招标 B.使用国有资金投资的项目必须招标
C 、符合工程招标范围，重要材料单项合同估算价在1 00 万元人民币以上的项目必须招标
D 、符合工程招标范围，监理单项合同估算价在10 万元人民币以上的必须招标 E 、只要建设项目中所包含的施工单项合同估算价在2 00 万元人民币以下的，该建设项目就不需要招标
15
建设部干部学院东莞众城培训中心 6.下面说法正确的是（ ）
A 、所有分包商都需要经过建设单位的认可 B 、总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任
16
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
C 、禁止分包单位将其承包的工程再分包
D 、建设工程监理企业不可以将所承揽的任务分包
E 、建设工程监理企业没有按监理委托合同进行监理，给建设单位造成损失的，承包串通承担连带责任
7.在开标时，如果发现投标文件出现（ ）等情况，应按无效投票文件处理。 A 、未按招标文件的要求予以密封
B 、投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的
C 、联合体投标未附合体协议书 D 、明显不符合技术标准要求 E 、在开标后送达的
8 、王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（ ）。
A.应当制定安全生产规章制度
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C.确保安全生产费用的有效使用
D.制定安全施工措施，清除安全事故隐患
E.发现安全生产事故隐患，向安全生产管理部门报告 9.经对蓝天建筑公司施工现场进行检查，发现存在下列问题，其中没有违反《 安全生产管理条例》 的是（ ）。
A 、施工单位有员工居住在尚未竣工的建筑物内 B 、施工单位没有采取措施防止施工对环境的污染
C 、建筑工程施工前，施工单位项目负责人没有对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明 D 、施工单位没有配备专职安全生产管理人员
E 、施工单位对作业人员每两年进行一次安全生产教育培训
10.《建设工程质量管理条例》 规定：建设单位应当依法对工程建设项目的施工.（ ）等的采购进行招标。
A 、监督B 、勘察C 、监理D 、电梯E 、设计
11.《建设工程质量管理条例’规定：施工单位在工程施工过程中，必须对( ）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得在工程中使用。
16
建设部干部学院东莞众城培训中心
17
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
A 、抹灰配料水泥 B 、施工塔吊 C 、钢筋
D 、商品混凝土 E 、工程实体中的给水管主控阀
12 、根据《 水污染防治法》 对地表水污染的规定，禁止向水体排放（ ） A 、油类 B 、酸液 C 、碱液
D 、粉尘 E 、剧毒废液
13、根据《 建设工程文件归档整理规范》 ，应归档的招投标文件包括( ) . A 、施工承包合同B 、监理委托合同
C 、技术设计图纸和说明D 、勘察设计承包合同 E 、工程项目监理机构负责人名单
14 、在我国工程建设领域，依照《 建筑法》 的规定，属于自愿保险的险种有( ）。
A 、工程设计责任险 B 、建筑工程一切险 C 、建筑意外伤害险 D 、安装工程一切险 E 、工程监理责任险
15 、某建设公司与某保险公司签订了一份财产保险合同，在下列（）情况下，该保险公司可以解除与建筑公司的保险合同。
A 、建筑公司故意隐瞒事实，不履行如实告知义务
B 、建筑公司因过失未履行如实告知义务，足以影响保险公司决定的是承保或者提高保险费率
C 、建筑公司在发生保险事故的情况下，不积极采取措施使保险事故扩大化 D 、在合同有效期内，该保险合同标的危险程度增加
E 、建筑公司因过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的 16.某建筑公司自建一幢两层综合楼，下列处理方法正确的是（ ）。 A 、自用按建筑业缴纳营业税 B 、自用不纳营业税
C 、出售按建筑业和销售不动产纳营业税 D 、出售按建筑业纳营业税
E 、以上答案均不正确
17、某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中属于公司法规定的不得担任董事的情形为（ ）。 A 、陈某，66 岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家
B 、张某，两年前因对一起重大工程事故有责任，被判处有期徒刑一年
17
建设部干部学院东莞众城培训中心
18
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
C 、王某，一有限公司的出资人，因经营负债50 万元，债权人至今仍在追讨 D 、赵某，两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产
E 、李某，曾任本公司的董事，但因受刺激，患间歇性精神病
18. 某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的要约，则有可能导致要约失效和的情形包括（ ）。 A 、建筑公司明确拒绝了要约 B 、建材供应商依法撤销了要约
C 、承诺期限届满，建筑公司未做承诺 D 、建材供应商对要约做实质性变更 E 、建筑供应商对要约做非实质性变更
19.远方开发公司谎称自己有工程要发包邀请5 家建筑公司来投标，这5 家建筑公司经过认真准备都参加了投标，在所谓的“评标”之后，大家才知道真相，则（ ）。
A 、远方开发公司应当承担违约责任
B 、远方开发公司应当承担缔约过失责任
C 、如果这5 家公司没有实际损失，则远方开发公司不承担缔约过失责任 D 、如果这5 家公司没有实际损失，则远方开发公司不承担违约责任 E 、远方开发公司要赔偿这5 家公司基于信赖有工程要包而发生的损失 20.承包商与某材料供应商于2 0 04 年3 月1 日签订了一个供货合同，合同中约定材料供应商在2 0 04 年6 月1 日向承包商交付货物1 00 吨。在合同中约定了违约金为标的物的5 % ，该商品属于政府定价商品，其价格变化见下表。如果材料供应商在2 0 04 年8 月l 日才交货，则下面说法正确的有 ( ）。
时间 2004 . 3 . 1 2004 . 6 . 1 2004 . 8 . 1 价格（元／吨） 700 800 900
A 、上面的事件属于材料供应商违约
B 、材料供应商应该支付违约金4 000 元 C 、材料供应商应该支付违约金4 5 00 元 D 、材料供应商共可收回7 6 0 00 元 E 、材料供应商共可收回8 5 5 00 元 21 、下面说法正确的是（ ）。 A 、代位权只有债权人才能行使 B 、抗辩权只有债务人才能行使，
18
建设部干部学院东莞众城培训中心
C 、如果某人怠于行使其到期债权，则其债权人可以光翻代位权 D 、行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担
E 、债务人放弃其到期债权，其债权人就可以对此行使撤销权 22 、合同债权转让时，应满足下列条件中的（ ）。 A 、合同关系已经存在
B 、被转让的合同债权须有效存在 C 、原合同应为双务合同
D 、被转让的合同债权应具有可转让性
E 、转让人和受让人达成合同债权转让的协议
19
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
23.对于下列关于不可抗力的描述中，正确的是（）。
A.过当事人的努力可以将损失避免，对于这部分损失而言，该事件不能认定为不可抗力
B 、如果事件通过当事人的努力是可以不发生的，那么即使发生了也不能构成不可抗力一护
C 、一般天气的变化是可以算作不可抗力的
D 、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方 E 、因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任
24 、人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的是（ ）。A 、鉴定结论的证明力大于公文书证 B 、视听资料的证明力在于勘验笔录
C 、经过公证的书证证明力大于其他书证
D 、亲属提供的对当事人的利的证言，其证明力一般小于其他证人证言 E.证人证言的证明力大于物证
25.因合同纠纷提起的诉讼，可以由（ ）人民法院管辖。 A 、被告住所地B 、原告住所地 C 、合同履行地D 、合同签订地 E 、被告出生地
26 、起诉必须符合（ ）条件。 A 、事实清楚、证据充分
B 、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 C 、有明确的被告
D 、有具体的诉讼请求、事实和理由
E 、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
妙在执行仲裁裁决时，被申请人提出证据证明，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括（ ）。 A 、裁决的事项不属于仲裁协议的范围
19
建设部干部学院东莞众城培训中心 B 、适用法律确有错误
C 、仲裁庭成员有贪污受贿行为
D 、双方没有书面仲裁协议、仅在合同中有仲裁条款的 E 、仲裁庭认定事实的主要证据不足的
28.以下哪项是工程建设中承担民事责任的方式（ ）
20
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
A．停业整顿B 、停止侵害 C 、排除妨碍D 、赔偿损失 E 、没收财产
29 、某建筑公司受到建设行政主管部门的行政处罚，罚不服，应享有哪些权利（ ）。
A 、陈述权B 、拒绝权
C 、申辩权D 、申请复议权 E 、提起行政诉讼权
30 、下列选项中犯罪主体只能是国家工作人员的是（ ） A 、串通投标罪B 、行贿罪 C 、贪污罪D 、受贿罪 E 、挪用公款罪
31.下面违反《 安全生产法》 的是（ ) o
A 、从业人员发现安全生产管理中存在的问题而没有向有关部门举报 B 、将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内 C 、从业人员没有拒绝进行危险环境作业
D 、从业人员没有正确佩戴和使用劳动防护用品
E 、从业人员发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或单位负责人报告
下面说法正确的是（ ）
A 、禁止安排女职工从事矿山井下劳动
B 、对怀孕7 个月以上的女职工不得安排其夜班劳动 C 、不得使用未成年工
D 、不得安排女职工从事有毒有害的劳动
E 、用人单位必须对劳动者进行劳动安全卫生教育
33.下列关于抵押的表述中，正确的有（ ）。
A.押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，只需要通知抵押权人 B 、转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押人不能转让 C 、抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
20
建设部干部学院东莞众城培训中心
D 、抵押人转让抵押物所得的价款归抵押人所有
E 、抵押权因抵押物灭失而消失，因灭失所得的赔偿金应作为抵押财产 34.建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的（ ）。
21
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
A.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
B 、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持
C 、修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程款的，应予支持
D 、修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程款的，不予支持
E 、建设单位可以不予支付工程款
21
建设部干部学院东莞众城培训中心 综合练习题答案、
22
东莞市东城南路39号美居中心A6栋203室 电话：23037139 传真：23037272 欧阳老师 www.daliedu.or
一单选题
1 .A 2.D 3.D 4.(没有答案) 5.B 6.A 7.B 8.A 9.A 10.C 11.C 12.B 13.C 14.D 15.C 16.A 17.D 18.D 19.D 20.B 21.C 22.B 23.A 24.D 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.A 31.C 32.C 33.D 34.C 35.A 36.D 37.D 38.D 39.D
40.B 41.B 42.B 43.C 44.D 45.D 46.A 47.D 48.A 49.B
50.D 51.A 52.C 53.B 54.C 55.D 56.C 57.C 58.D 59.D 60.B 61.B 62.B 63.C 64.A 65.B 66.B 67.A 68.D 69.D 70.A
71.D 72.A 37.C 74.D 75.A 76.B 77.D 78.D 79.B 80.C 81.B 82.D 83.D 84.D 85.D 86.C 87.D 88.B
二、多选题
l 、A 、B 、D 、E 2 、D 、E 3.ABD 4.ABC 5.ABDE 6.ACD 7.ABCE 8.BCD 9.AC 10.BCDE 11.ACDE 12.ABCE 13.ABD
14.ABDE 15.ABE 16.BC 17.CDE 18.ABCD 19.BCE 20.ABD 21ABD 22.BDE 23.ABDE 24.AB 25.AC 26.BCDE 27.ABCE 28.BCD 29.ACDE 30.CDE 31.BDE 32.ABE 33.CE 34.BD
22
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容